案例5【背景资料】:某城市更新项目,经公开招标投标后,由施工总承包一级资质企业A和施工总承包二级资质企业B组成的联合体(乙方)中标乙方与建设单位(甲方)签订施工合同,合同总价2500万元,停窝工人工费补偿标准为50元/工日。由于甲方文件的技术错误,乙方收到监理工程师8月7日开始停工的指令后,组织现场停工,8月13日,乙方收到监理工程师8月15日复工的指令,停工期间造成人工窝工200个工日,发生机械租赁费5万元。乙方在合同约定时效范围内向甲方报送工期、人工费及机械费的索赔申请报告,政府造价部门当日颁布的人工工类标准为80元/工日。【问题】1.该项目中标联合体的资质是什么等级?2.指出乙方能向甲方索赔的理由,工期、人工费及机械费索赔额度分别是多少?(以天或元为单位)3.索赔事项发生后的处理步骤有哪些?
查看答案
参考答案:
1.由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较低的单位确定资质等级,故该项目中标联合体资质等级为施工总承包二级。(2分)2.理由:甲方文件的技术错误,属于建设单位的原因引起。非承包商原因引起的可以索赔。(1分)工期:8月7日停工,8月15日复工。中间停工时间=15-7=8天,可以索赔的工期为8天。(2分)人工费:200×50=10000元(2分)机械费:5万元(1分)3.(1)索赔意向通知。在干扰事件发生后,承包商必须按照合同约定迅速作出反应,在一定时间内(合同示范文本为28天),向工程师和业主递交索赔意向通知。(2)索赔的内部处理。干扰事件一经发生,承包商就应进行索赔处理工作,直到正式向工程师和业主提交索赔报告。这一阶段包括许多具体的、复杂的分析工作。(3)提交索赔报告。承包商必须在合同规定的时间内向工程师和业主提交索赔报告。(4)解决索赔。从递交索赔报告到最终获得赔偿的支付是索赔的解决过程。这个阶段工作的重点是通过谈判,或调解,或仲裁,使索赔得到合理的解决。(4分)